立契约书人委建人xxx(以下简称甲方)与建方xxx(以下简称乙方),本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下,以资共同遵守:
第一条房地标示:本契约房屋坐落在xx市xx区xx地号土地内定名"xx名宫",经暂编号a区x栋x楼的房屋一户。
第二条房屋面积:本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间,其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约xx平方米,(实际面积以当地政府机关复丈后,建筑改良物所有权状所记载的面积为准),但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等,即相当于本契约所记载面积,若有增减,而其面积差额未逾百分之二时,双方均不得异议,若增减面积误差超过百分之二时,其误差超过百分二部分,即以该户出售时的平均单价为计算基准,由双方互为补偿。
第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外,乙方的投资、规划,其使用权归乙方,但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。
第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有,地下室除机电设备外,其余场地如遇空袭时,应开放为公共避难场所,地下室平时作为停车场,由本大楼管理委员会统筹管理,其办法另详载于本大楼管理委
委员会管理章程。
第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程,其施工标准悉依xx市政府xx局核准的建造执照图说按图施工,如甲方要求变更或增减等,须征求乙方同意,惟属大楼整体装置者不得删减,变更后的工程款由双方协议定之,但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方,甲方未缴清增加的工程款前,乙方不得施工,如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时,视为甲方取消变更或增减,乙方仍按本契约原定项目施工。
第六条工程期限:本契约房屋建筑工程,乙方应于本契约签订后三个月内开工,自开工之日起七百个工作天完工,并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限,乙方不负迟延完工之责。
(一)甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。
(二)甲方要求变更内部隔间与设计,致迟延完工时。
(三)因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由,以致工程不能如期进行时。
(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程,不受本条约完工时限的拘束,水电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。
第七条保固期限:本契约房屋
查看更多>>>02
甲方:
乙方:
工程项目:
为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:
一、甲方安全责任
1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。
3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。
4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。
5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。
6、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。
二、乙方安全责任
1方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。
2方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。
3施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。
4施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。
5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。
6乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。
7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。
8在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。
9乙方对工程施工对象的质量安全终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。
10尽事宜,双方协商解决。
三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。
甲方:
乙方:
年 月 日
查看更多>>>03
范文资讯网主题阅读推荐:“购销合同书”。
我们生活在一个法治社会,合同在工作和生活当中的地位价值越来越高。签订合同可以为日后解决争议提供依据,防范可能存在的风险。您也对撰写合同充满了兴趣吧!也许"关于购销的合同书"就是你要找的,大家不妨来参考。希望你能喜欢!
关于购销的合同书【篇1】购买单位(以下简称甲方)::
法定代表人:
销售单位(以下简称乙方):
法定代表人:
(1)根据中华人民共和国经济合同法和甲、乙双方友好协商,由甲方向乙方提供水果产品名称、品种规格、计量单位、数量、金额及数量详见供货清单(清单需双方加盖公章为准)。
(2)质量要求:无烂果、伤果、黑皮果、畸形果、日晒果、脱把果、干水果、花皮果、青果、风霜果、坏树果、溃疡病果、大疤果,采果时不能放飞剪。未经同意,不得掺入其他人的果子。乙方果子要跟签协议时一致,如不一致,甲方有权终止装果,并要求乙方赔偿一切经济损失。
(3)包装运输方式及费用负担:由乙方负责以柳筐包装,由甲方负责找秤过磅请人上车并及时送到206室,由甲方验收完后交货,汽车运输,运费、包装费均由甲方承担。
(4)交货时间:自签订之日起至20xx年12月17日止,如因突然的自然灾害不能如数交货,乙方应及时通知甲方,并至协商修订合同。
(5)付款方式及期限:合同签订三日之内,甲方需向乙方预付合同总额的40%,即¥壹萬贰仟元(120xx),货到并验收合格后支付余款,即¥壹萬捌仟元(18000)。
(6)违约责任:本合同协议经甲乙双方签字后即生效,双方不得单方违约。若无不可抗力因素,甲方付款逾期,应每天按逾期款总额的万分之五(按日计)或法律许可的最大利率向乙方支付滞纳金;若无不抗力因素,乙方供货逾期,在甲方后期检查中乙方因人为因素没有按甲方规定供货或所供货物有质量问题,也应每天按逾期款总额的万分之五(按日计)或法律许可的最大利率向甲方支付滞纳金和赔偿甲方一切损失。在正常情况下,如果206室拒绝收购,应处收部分价款20%的违约金,山东烟台星华农场交货量不足,应处以不足部分价款的30%的违约金。
(7)解决合同纠纷的方式:
本协议未尽事宜,由甲乙双方协议解决,协议不成,双方同意在甲方所在地仲裁机构仲裁,或向甲方所在地的人民法院起诉。
甲方签字:_______________________
电话:
乙方签字:____________________
查看更多>>>04
合同到底应该包括什么内容和板块?随着经济的发展和进步,签订合同,依法成立的合同,是受法律保护的,您可以在以下资源中找到涉及“服务类合同模板”相关的资料,希望本文能够让您更好地理解和应用某个知识点!
服务类合同模板【篇1】服务开口协议书范本
一、协议目的和背景
(公司名称)作为一家专业的服务提供商,非常荣幸与姓名为(客户姓名)先生/女士签订此服务开口协议书。本协议旨在明确服务的范围、目标和双方责任,确保顺利执行并达到客户期望。
二、服务说明
1. 服务内容
(公司名称)将为客户提供以下服务:
(具体列明服务内容)
2. 服务时间
服务将于协议生效之日起开始,并在协议终止日前持续提供。服务时间将根据实际需要和双方协商确定。
3. 服务标准
(公司名称)保证提供的服务符合相关法规和行业标准,并将全力确保服务的质量和一致性。
4. 工作方式
(公司名称)将派遣经验丰富的员工或团队为客户提供服务,并按照约定的工作方式开展工作。工作方式将在协议签订后进一步明确。
三、服务费用及支付方式
1. 服务费用
客户需承担以下费用:
(详细列明各项费用)
2. 支付方式
客户可通过以下方式支付费用:
(详细列明可接受的支付方式)
3. 发票
(公司名称)将根据客户要求开具相应的发票,客户需提供准确的发票信息。
四、权利和义务
1.(公司名称)的权利和义务
(公司名称)将根据协议的约定及时、高质量地提供服务,并保护客户的权益。同时,公司保留对服务过程进行监督和改进的权利。
2. 客户的权利和义务
客户享有以下权利:
(详细列明客户权利)
客户有以下义务:
(详细列明客户义务)
五、服务质量保障
1. 服务监督和改进
(公司名称)将定期与客户沟通,了解服务情况和客户需求,并根据反馈及时进行调整和改进。
2. 服务满意度评估
(公司名称)将定期对服务进行满意度评估,以确保服务质量的持续提高。
六、违约责任和解决争议
1. 违约责任
如任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。
2. 争议解决
如双方因履行本协议发生争议,应通过友好协商解决。如果无法解决争议,双方同意提交相关法院进行解决。
七、协议的生效和终止
1. 生效条件
本协议经双方签字、盖章并公证后生效。
2. 终止条件
本协议在以下情
查看更多>>>05
如今大家都拥有很强的法治意识,合同这个东西在合作的时候让人不可忽视要注意试用期内也要签合同。您知道撰写合同的具体步骤吗?经过收集并整理,小编为你呈上经典经营合同书,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。
经典经营合同书 篇1甲方:
乙方:
甲乙双方本着真诚友好、诚实信用、平等互惠的原则,达成协议如下:
一、经济利益
1、保底工资
筹建期间,甲方付给乙方基本工资元/月,每月5日定期发放。营业期间,甲方付给乙方基本工资元/月,每月5日定期发放。
2、效益收益
筹建期无效益工资。
甲乙双方协商甲方月总基本营业额为万元人民币,在这个月总基本营业额以外为递进阶层段;
在达到基本月总营业额时,基本月总营业额以内,乙方按提取效益工资;在这个基本营业额基础上,每增加万元营业额为一个递进阶层。以后,每提高到一个阶层,乙方在总递进阶层段以内的营业额提成即增加个百分点;月总营业额达到万以上,乙方按提取效益工资。
以上涉及乙方收益均属税后实际收入。
二、合作模式
甲方聘请乙方为店长,全面负责酒店筹建前后的经营、管理工作;筹建期间,乙方应积极向甲方代表提出合理化和具有建设性的意见或建议,协助甲方全面搞好项目筹建工作和营业前的筹备工作;
营业期间,甲方代表制定甲方的营业方向、方针和原则,乙方在甲方制定的营业方向、方针和原则的基础上全权经营和管理甲方的营业场地。
三、权力和义务
1、甲方权利和义务
(1)对筹建、经营总方向、方针和原则拥有决议权;
(2)有义务和权利把握工程的质量、装修风格和工程进度;
(3)营业期间,甲方代表拥有管理建议权;
(4)有义务维持营业场地的治安,维护营业场地内包括乙方在内的所有工作人员的
人身和财产安全;
(5)有义务全力支持乙方工作,包括当地行政机关和社会关系处理以及重要人物的
引见;有义务协调营业场地内员工的公共关系;
(6)财务管理决议权;
(7)有义务履行本协议中规定的所有条款;
2、乙方权利和义务
(1)真诚真意、全力以赴的做好筹建、经营和管理工作;
(2)有义务对甲方的经营方向、方针和原则提出合理化建议;
(3)有义务对当地本行业市场进行考察调研(甲方应予以报销相应的费用);
(4)拥有元人民币以下的采购签字支出权;
(5)拥有营业场地财务知情权;
(6)拥有除了董事会和财务总监及财务出纳员以外的绝对人事权;
(7)拥有营业场地前台收银的电脑权限
查看更多>>>06
建筑装饰工程合同书范本
委任单位:____________
施工单位:____________
就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:___________________________
二、工程地点:________________________
三、工程项目内容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币:____________________________________
六、付款方式
1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。
2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算)
七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。
2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4.装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使
查看更多>>>07
甲方:xxxx房地产置业有限公司
乙方:xxxx信息科有限公司
产品名称:
一、制作项目:(填胶片、磁带、三维、长度等)
二、制作总金额人民币大写为:元。
三、付款方式:
1、本合同签订时,甲方需向乙方支付制作总金额的50%预付款,计人民币大写为:元。
2、交付成品带时,付清余款计人民币大写为:元。
四、初稿交付周期:天,即年月日至年月日。
五、制作事项:
1、本合同签订后,乙方按照创意稿内容及合同所定内容周期完成各个阶段的拍摄制作,并按时交付甲方成品带,甲方负责验收。
2、甲方制作周期内可委派相关人员监督制作。
六、双方责任细则:
1、乙方应按质按量完成制作,按时交付成品带(beta盘1盘、vcd光盘1盘)。
2、甲方有责任和义务监督协助制作。
3、甲方承担所提供资料(文字、文稿、标志、图片、影像素材)发生的法律责任。
4、广告片后期制作初稿完成后,甲方审阅时应集中意见并及时提出明确修改方案,乙方可提供三次免费修改,甲方所提修改方案超过三次,乙方将视具体修改难度每次至少加收总制作费5%的修改费用。
5、本合同签订后,甲乙双方不能单方面终止合同,违约方将向对方支付违约金,违约金金额应为合同制作总金额的20%。
6、本合同履约过程中,如因甲方修改创意或提供的资料不全、未
未按时支付预付款等原因,影响交片日期,则交付日及制作周期顺延。如因不可抗拒的因素延误,甲乙双方及时友好协商解决。
7、在甲方付清余款后,乙方向甲方提交成品带,同时,该广告版权归甲方所有。
8、甲方如未按规定付款,每拖欠一日按未付金额的5‰支付乙方滞纳金。
9、乙方如未能如期完工,则每拖延一日按合同总金额的5‰支付甲方赔偿金。
七、如因执行合同引起的或与本合同有关的争执,甲乙双方友好协商解决,如协商不能解决式,应提交乙方所在地的法律仲裁机构进行裁决。
八、本合同双方代表签字及单位盖章后,立即生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,所带附件为本合同不可分割的一部分,均具同等法律效力。
附件含:
(一)本次拍摄动漫片的创意文案;
(二)本拍摄动漫片的费用明细表)。
九、备注:
甲方:乙方:
代表签字:代表签字:
地址:地址
日期:日期:
查看更多>>>08
发包人(全称):____________________________ 承包人(全称):____________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。 第一条 工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________. 第二条 质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: ⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; ⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年; ⒊ 装修工程为____________年; ⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年; ⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期; ⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年; ⒎ 其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________ ______________________________________________________________________________. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条 质量保修责任 ⒈ 属于保修范围、内容的项目,
查看更多>>>您当前的位置:58同城 >>劳动合同法 >>劳动合同纠纷 >>建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究(14)
建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究(14)
来源:(www.f132.com) 发布时间:xx-03-16
实践中,带资、垫资承包非常普遍,特别是有些机关事业单位开工建设的项目更是如此。带资、垫资施工的主要表现形式有:a、发包人和承包人在合同正式文本中明确约定承包人自带部分资金,把垫资承包作为承包人的一项合同义务看待;b、合同正式文本中无垫资施工条款,但签订补充协议明确规定垫资义务;c、合同正式文本中虽未明确约定承包人的垫资义务,但在合同实际履行中双方达成默契,由承包人带资建设或发包人延付工程款承包人***垫资建设。
带资、垫资合同是指建设工程的承、发包双方在签订施工合同时明确约定,建设单位不预付工程款,而由施工单位自带资金先行施工,工程实施到一定阶段或程度时,再由建设单位分期分批地给付施工单位工程款的建筑工程施工合同。
带资、垫资施工的方式较多,一般是双方在签订建筑施工合同的同时,又单独签订一份补充协议,明确约定了施工单位的带资、垫资义务。双方以正式的标准合同应付行政检查,私下又以补充协议限制发包方的资金投入,一旦发生诉讼,发包方往往又以补充协议进行抗辩。还有一些建设单位在与施工企业签订的建筑工程施工合同中明确约定由施工单位自带一部分资金,建设单位在工程竣工后仅付大部分工程款,剩余的工程款以后付清。按照山东省高级人民法院民一庭xx年12月3日(xx)鲁法民一字第8号《关于印发〈全省法院房地产案件审判理论和实务研讨会纪要〉的通知》“关于带资承包和垫资施工合同的处理问题”中的规定,人民法院在审理涉及垫资承包和带资施工的建筑工程合同纠纷案件中,应当认定垫资承包和带资施工的合同条款无效。发包方依据合同中的该条款进行抗辩或据此主张承包方的停工或拖延工期的违约责任的,应当不予支持。当然,按照省法院的意见,对于合同中未明确约定带资、垫资施工的,合同履行中实际垫资承包的,不能因此而认定合同无效。对此,笔者有不同看法,该观点等于暗示有关当事人可以放心大胆地搞垫资和带资承包施工,只要书面合同中未作明确约定,合同履行中实际带资垫资承包,就可“打擦边球”“曲线救国”了。而对“老老实实”在合同中明确约定的,却又作无效处理,打压了“守规矩”的,鼓励了“投机取巧”的,于情于理
查看更多>>>甲 方 乙 方 文化程度 性 别 法定代表人 出生日期----年--月--日 或委托代理人 居民身份证 号码 邮政编码 甲方地址 家庭住址 所属街道办事处
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 本合同期限类型为----期限合同。 本合同生效日期---年--月--日,其中试用期--个月。 本合同--------终止。
二、工作内容
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,担任---岗位(工种)工作。
第三条 乙方应按照甲方的合法要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
三、劳动保护和劳动条件
第四条 甲方安排乙方执行---- 工作制。 执行定时工作制的,甲方安排乙方每日工作时间不超过 八小时,平均每周不超过四十四小时。甲方保证乙方每周至少休息一日,甲方由于工作需要,经与工会和己方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。 执行综合计算工时工作制的,平均日和平均周工作时间 不超过法定标准工作时间。 执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务的情况下,工作和休息休假乙方自行安排。
第五条 甲方安排乙方加班的,应安排乙方同等时间补休或
或依法支付加班工资;加点的,甲方应支付加点工资。
第六条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具, 建立建全生产工艺流程, 制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。 甲方应按照国家或北京市有关规定组织安排乙方进行健康检查。
第七条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
四、劳动报酬
第八条 甲方的工资应遵循按劳分配原则。
第九条 执行定时工作制或综合计算工时工作的的乙方为甲方工作,甲方每月--日以货币形式支付乙方工资,工资不低于--元,其中试用期间工资为--元。 执行不定时工作制的工资支付按-----执行。
第十条 由于甲方生产任务不足,使乙方下岗待工的,甲方保证乙方的月生活费不低于---元。
五、保险福利待遇
第十一条 甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴纳职工养老、失业和大病医疗统筹及其他社会保险费用。 甲方应为乙方填写《职工养老保险手册》。双方解除、终止劳动合同
查看更多>>>建筑类合同书范文3000字栏目为大家精心整理建筑类合同书范文3000字开头、2024建筑类合同书范文3000字、建筑类合同书范文3000字怎么写等,欢迎大家的阅览,希望能够帮助到大家!