合同我们见过很多,合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。下文是小编整理的质保金合同样本,欢迎阅读参考!
质保金合同样本一委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)
建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[xx]7号和建设厅、财政厅建管[xx]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到
到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:_____________
丙方(签章):_________
_________年____月____日
签订地点:_____________
附件:
建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)
根据建设部、财
查看更多>>>02
山东省东营市中级人民法院
民事判决书
(xx)东中经终字第46号
上诉人(原审被告)马锐,男,1967年7月12日出生,汉族,原东营市中南科技有限责任公司经理,住济南市历下区和平路14号。
委托代理人石建国,山东鲁泉律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)济南金巨人科贸有限公司,住所地济南市历下区解放路77-2号。
法定代表人李金武,执行董事。
委托代理人钟友勇,山东达洋律师事务所律师。
原审被告张雪彤,女,1956年12月8日出生,汉族,原东营市中南科技有限责任公司股东,住济南市槐荫区经二路290号。
原审被告王艳玫,女,1971年6月15日出生,汉族,原东营市中南科技有限责任公司股东,住济南市历下区和平路14号。
上诉人马锐因买卖电脑合同纠纷一案,不服东营市东营区人民法院(xx)东经初字第311号民事判决,向本院提出上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人马锐的委托代理人石建国、被上诉人的委托代理人钟友勇到庭参加了诉讼,原审被告张雪彤、王艳玫经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭,本案缺席审理,现已审理终结。
原审查明,xx年9月29日,被告马锐与原告业务员吕天翼口头订立买卖合同,合同约定,东营市中南科技有限责任公司(以下简称中南公司)从原告处购买东芝笔记本电脑4台、网卡4个,共计款 104400元;原告以汽车快运的方式给中南公司发货,中南公司以电汇的方式即时给原告汇款。合同订立后,原告按合同为中南公司供货,中南公司作了电汇凭证后,却将汇款撤回。xx年11月2日,中南公司支付原告货款4400元,余款100000元未付。同日,该公司为原告出具欠条一份,载明今欠济南金巨人公司人民币壹拾万元正(一周内付清) ,并加盖了该公司财务公章。此后,被告分多次支付原告货款60700元,余款39300元至今未付。另查明,中南公司于1998年7月29日成立,公司注册资金为50万元。公司股东系马锐、张雪彤、王艳玫,三人分别注入资金20万元、10万元、20万元。xx年9月,东营市工商行政管理局东营分局以该公司未参加1999年年检为由吊销了其营业执照。原审法院认为,被告马锐与原告签订的买卖合同,双方当事人意思表示真实一致,不违背有关法律规定,且已实际履行,故该合同有效。被告马锐系中南公司的法定代表人,且货物由中南公司买进后用于经营,故被告马锐与原告订立买卖合同的行为系职务行为,其民
查看更多>>>03
「律师提示」
商家明知产品质量存在质量问题而故意出售给消费者,消费者在使用过程中连续出现严重的质量问题,且经多次修理未能排除障碍,消费者提出退货请求的,应予支持。
「法院审理及判决」
上诉人(原审被告)北京博瑞祥云汽车销售中心,住所地北京市朝阳区花虎沟2号。
法定代表人马荣汉,该中心经理。
委托代理人杨诩,北京市华通律师事务所律师。
委托代理人穆亚明,男,1963年2月21日生,汉族,北京博瑞祥云汽车销售中心服务经理,住北京市朝阳区德外双泉堡汽修一厂宿舍5号楼4门302号。
被上诉人(原审原告)贾英丽,女,1960年2月9日生,汉族,北京金科宇峰技术有限公司职员,现住北京市朝阳区惠新苑4楼902号。
委托代理人王文忠,男,1960年7月4日生,汉族,无业,住址同上。
委托代理人刘贵凤,女,1950年7月4日生,汉族,北京金科宇峰技术有限公司干部,现住北京市西城区德外大街12号。
上诉人北京博瑞祥云汽车销售中心(以下简称博瑞祥云中心)因买卖合同纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(xx)朝民初字第7416号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
xx年2月,贾英丽诉至原审法院称:我于xx年7月19日在博瑞祥云中心购买了一辆奥迪a6轿车,车型为4b31t6。购买后,认真仔细的阅读了随车文件,并严格按使用说明书中的操作要领驾驶轿车,后又按《保养手册》的要求进行了日常保养。但是在驾驶过程中,该车的质量问题凸现,转向灯、继电器、安全气囊控制单元、刹车真空泵、机油灯报警、节气门开关等不断出现问题。我认为该车存在严重质量问题,博瑞祥云中心明知此车贴有禁止销售的贴条仍将此车予以销售,故要求判令博瑞祥云中心退、换奥迪a6轿车一辆,并由博瑞祥云中心承担本案诉讼费。
博瑞祥云中心辩称:我中心作为销售商,在车辆销售后应承担的责任是对车辆进行12个月的质量保修。在保修期内,我中心已为贾英丽车辆的故障进行了维修,履行了保修责任。贾英丽在保修期后,共在我处维修6次,贾英丽所陈述的故障已经修复,没有重复维修的现象,不存在退车或换车的事由,故不同意贾英丽的诉讼请求。
原审法院经审理确认,博瑞祥云中心销售给贾英丽的高档车辆在保修期满后较短时间内多次出现质量问题,且相同问题重复出现三次,虽经多次维修,但问题一直没有得到根本解决,对此,博瑞祥云中心不能举证证明是贾英丽使用不当
查看更多>>>今年以来,牟平区残联在区委、区政府的正确领导下,在上级业务部门的指导下,牟平区残联以科学发展观为指导,认真履行“代表、服务、管理”职能,紧紧围绕全区中心工作和残联工作重点,做到“内强素质,外树形象”以实际行动全心全意为残疾人服好务,通过加压鼓劲,赶超发展,圆满完成了年初制定的的各项工作指标。
一、扎扎实实开展好残疾人状况调查工作
烟台市开展残疾人状况调查工作动员会议结束后,牟平区残疾人状况调查办公室,根据烟台市残联的总体安排,结合我区实际,按照烟台市残疾人状况调查实施方案的要求,扎扎实实开展了残疾人状况调查工作。一是成立了领导小组和工作机构,制定了我区残疾人状况实施方案,成立了镇、村两级残疾人调查工作领导小组和调查指导队。二是加强了对调查员的培训工作。实行区培训镇,镇培训村,按具体程序、方法步骤进行了培训。三是调查摸底。各镇根据实施方案的要求,进行了摸底调查,并做到了100%的与疑似残疾人见面。共排查出持证残疾人5285人,疑似残疾人4565人。四是组织鉴定。由区组织医务人员到各镇(街)为疑似残疾人进行鉴定,共鉴定疑似残疾人4183人,通过这次大规模的普查,我区现有持证的各类残疾人9668名,占全区总人口2.05%。五是组织数据录入工作。
二、组团参加烟台市第二届残疾人运动会
我们通过精心组织,组团参加了烟台市第二届残疾人运动会,为充分展示我区残疾人的精神风貌,区残联领导非常重视这项工作,在人员少的情况下,由付理事长专门抓这项工作,经从各行、各业认真筛选,选拔出27名运动员参赛,经过20天的强化系统训练,参加了田径、游泳、举重、乒乓球、篮球五个大项目、二十九个小项目的角逐。通过刻苦训练、顽强拼搏,在本届运动会共夺得金牌5枚,银牌1枚,铜牌7枚,其中在女子聋人篮球比赛中,夺得冠军,取得了团体总分第六名的好成绩。通过比赛也选拔出了一些优秀残疾人运动员,在今年的全省残疾人运动会上,我区苏永响、马立芬等九名优秀运动员被选入市队参加比赛,通过顽强拼搏,夺得了十六枚金牌的优异成绩,为我市、我区赢得了荣誉。
三、残疾人就业工作稳步推进成效明显
为解决残疾人就业问题,今年我们主要采取了以下措施。一是依法推行残疾人按比例分散就业。与地税部门联合进一步规范了残保金征收办法,加快了残疾人就业安置步伐。二是认真贯彻落实了《关于进一步改进和加强残疾人就业保障金征缴工作的通知》和全市残保金
查看更多>>>05
重庆市第一中级人民法院
民事判决书
(xx)渝一中民终字第3090号
上诉人(原审被告)重庆银昌房地产开发有限公司,住所地重庆市沙坪坝区双碑街88号附3号。
法定代理人周荣昌,该公司董事长。
委托代理人张戈,男,该公司法律顾问。
被上诉人(原审原告)仲曼佳,女,1975年12月16日出生,汉族,住重庆市沙坪坝区六洞村14号3-1.
委托代理人周昌刚,重庆博凯律师事务所律师。
委托代理人陈霞,重庆博凯律师事务所律师。
上诉人重庆银昌房地产开发有限公司(简称银昌公司)因与被上诉人仲曼佳商品房买卖合同纠纷一案,不服重庆市沙坪坝区人民法院(xx)沙民初字第1032号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
原审法院认为,双方签订的商品房买卖合同是有效合同。讼争房屋已具备合同约定的交房条件。被告承认逾期交房,且不能证明其在房屋竣工验收后通知原告接房。因此确定一审宣判之日为违约期限的截止日,对双方比较公平。本案合同签订于xx年10月,重庆受非典影响是在xx年4月至6月,因此 非典影响不能成为被告免责的事由。对逾期交房的违约金,应当以不超过同地段房屋租金的百分之三十为衡量标准,经比较,原告要求按每日按万分之五计算违约金确实过高,被告要求调减违约金可予支持。关于水、电、电话配套费,双方在合同中的相关约定比较明确,即被告承诺安装独立水、电、气表,电话线安至入户门处,故有关水、电、电话基础设施的安装费用属于被告的房地产开发成本,不宜向原告再行收取相关额外费用。综上,被告逾期交房违约责任成立,原审判决: 1、由被告银昌公司于本判决发生法律效力后立即给付原告仲曼佳逾期交房违约金,该违约金以讼争房屋评估月租金528元的130%为计算标准,从xx年 8月31日起至xx年6月17日按日计付,共计6254.68元。2、讼争房屋的水、电、电话配套费包含于房款内,原告无需向被告另行支付此项费用。宣判后,银昌公司不服,上诉称:案涉房屋已于xx年9月22日通过了竣工验收,被上诉人起诉时必然知晓该情况,且上诉人已于xx年12月书面通知被上诉人接房,故一审确认的违约期限有误;原审判决由上诉人承担水、电、电话配套费不合理。为此,请求二审依法改判。
经审理查明,双方于 xx年10月10日签订了商品房买卖合同,约定上诉人将其开发的沙坪坝区双碑街66-1号a栋4-2号房屋预售给被上诉人,
查看更多>>>06
当人类社会进一步向前发展时,合同在一些场景当中出现的频率越来越高。您知道写合同应该需要注意什么问题吗?欢迎查阅范文资讯网小编的“物流仓储合同”知识点总结希望对你有所帮助,敬请浏览以下网页内容!
物流仓储合同【篇1】委托方:(以下称“甲方”)__________________
法定代表人:__________________地址:__________________电话:__________________
受托方:(以下称“乙方”)__________________
法定代表人:__________________地址:__________________电话:__________________
甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,根据《民法典》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:
第一条业务合作范围
本合同合作内容是乙方为甲方提供物流仓储服务。甲方将其货物委托给乙方管理和操作;乙方接受甲方委托,并为本业务服务提供必要的设施设备。本业务内容如下:
1.甲方租用乙方提供的仓库;
2.仓储服务:乙方向甲方提供货物出入库及仓储日常管理,日常盘点等服务;
3.单据及数据服务:乙方每月向甲方提供仓储管理报表,并妥善保留业务单据;
4.仓储增值服务:当甲方需要乙方提供除仓储管理之外的增值服务,如:打码、更换包装、
二次包装、销毁等服务时,应在合理时间内提前告知乙方,并在双方对服务标准及价格达成一致的情况下,由乙方提供上述服务。
第二条甲、乙双方义务
1.甲方义务:
1)甲方保证具备履行本合同项下义务的权力能力及主体资格;
2)甲方保证遵守国家相关法律、法规及本合同的约定,合法经营;
3)甲方应遵守乙方执行仓储管理的各项管理制度和安全制度;
4)甲方委托乙方管理的货物不得含有危险品、污染品、违禁品等有害或违法物品,如甲方委托乙方管理的货物因甲方原因而产生的'一切损失及损害由甲方自行承担;
5)甲方保证按照本合同约定时间支付各项费用;
2.乙方义务:
1)乙方保证具备履行本合同项下义务的权利能力和主体资格;
2)乙方遵守国家相关法律、法规及本合同的约定,合法经营;
3)乙方负责仓库的安全保卫工作,按照甲、乙双方确认的货物存储标准对货物进行保管。根据甲方要求,乙方可代甲方为其存储在乙方仓库内的货物购买保险,相关费用由甲方承担。
4)因乙方原因造成甲方委托货
查看更多>>>07
在当代社会法律观念不断深入人心的今天,合同是工作中必不可少的一部分。因此越来越多的人开始注重合同的签订,您知道怎样写合同才能让各项权益规定得清楚明晰吗?专为读者整理“企业用人合同”文章由栏目小编亲自挑选,在阅读本文以后,相信您会有所收获!
企业用人合同(篇1)甲方(用人单位) 名 称:
住 所:
法定代表人(主要负责人):
联系 电话:
乙 方(劳动者) 姓 名: 性 别:
现居住地址:
户籍所在地:
户籍类型(非农业、农业):
身份证号码:
或者其他有效证件名称:
证件号码:
联系电话:
根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、 协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳动合同期限
第一条 本合同期限经双方协商一致,采取固定期限形式:
固定期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。其中,试用期自 年 月 日起至 年 月 日。
二、工作内容和工作地点
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,从事 岗位工作。
甲乙双方可签订岗位协议书,约定岗位具体职责和要求。
第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求,认真履行岗位职责,按时完成工作任务,遵守甲方依法制定的规章制度。
第四条 根据甲方的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为 甲方办公室 。
第五条 甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容,应协商一致,按变更本合同办理,双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。
三、工作时间和休息休假
第六条 甲方安排乙方执行 标准 工时工作制。
标准工时工作制:乙方每日工作不超过八小时,平均每周不超过四十小时,每周至少休息一天。
第七条 甲方依法保证乙方的休息权利。乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利。
第八条 甲方确因生产经营需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不超过一小时;因特殊原因需延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下,延长工作时间每日不超过三小时,每月不超过三十六小时。
四、劳动报酬
第九条 甲方结合本单位的生产经营特点和经济效益,依法确定本单位的工资分配制度。乙方的工资水平,按照本单位的工资分配制度,结合乙方的劳动技能、劳动强度、劳动条件、劳动贡献等确定。
第十条 甲方按下列 计时工资 形式支付乙方工资。
按照甲方依法制定的工资分配制度确定。
查看更多>>>08
随着科技文化的不断发展,合同也变得更加重要了,签订合同能够保障我们的合法权益,在拟定合同时有什么不能忽视的重点吗?下面的内容是小编为大家整理的装修包工合同2000字,希望能帮助到你的学习和工作!
装修包工合同【篇1】甲方:(业主):乙方:(施工方):按照《中华共和国民法典》和《____省建筑市场管理条例》的规定,结合店面装饰工程交易规则及工程具体情况,双方达成以下协议:
一、合同主要内容:
1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)店面(店名)以形式交给乙方承做。
2、工程总造价:(大写)()
1、设计费元(此费在总预算之内)。
2、工期天,从________年____月____日起至________年____月____日。
4、工程保修期:________年(因甲方使用不当造成损坏),不在保修范围之内。
5、甲方代表(签字)
6、乙方代表(签字)
7、工程内容:施工图纸报价单,并以报价单为准。
8、乙方提供主要材料及设备情况表。
9、本合同签定生效后,甲、乙双方应严格遵守合同所规定的各项条款。不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程总造价20%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
二、合同细节说明:
1、甲方工作
(1)开工前,向乙方提供确认的施工图纸或有关作法说明一份,并向乙方进行现场交底。全部腾出或部分腾出屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所带留的家具、陈x等采取保护措施,并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备、并说明使用注意事项,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,费用有甲方自理。
(2)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,甲方其他成员归工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触
(3)负责协调邻里关系,保证乙方每日十二小时施工时间,否则工期顺延。补误工费。
(4)如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责办理相应的审批手续。
(5)协调有关部门作好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
(6)施工期间,甲方将屋门钥匙交给乙方。工程验收结算余额后,原钥匙交给甲方。
2、乙方工作
(1)组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必要时与甲方审定并签字认可。
(2)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或有关说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程预
查看更多>>>09
随着经济的快速发展,合同对于很多人来说真的很重要。签订合同可以降低违约的风险。有哪些合同的范本可供我们参考呢?小编花时间特意编辑了代理区域合同2000字,在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。
代理区域合同(篇1)甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:(以下简称“乙方”)
为了保护甲、乙双方的合法权益,根据国家相关法律法规的有关规定,本着平等互利、共同发展、共担风险的原则,经双方协商一致,特制定本协议。具体条款如下:
一、代理委托
(1)乙方自愿申请作为甲方在协议约定地区范围内的独家区域代理商,负责甲方在当地的业务运营、联盟商家以及会员的拓展和管理服务。
(2)协议约定的代理区域为xx省xx市xx区/县xx。
1、协议期自xx年xx月xx日开始至xxxx年xx月xx日止,协议期为x年。期满后,如双方未提前续签,本协议将自行终止,但是乙方有优先续签权。
二、乙方权利义务
(1)乙方应清楚理解甲方八点伴商城的相关业务,并熟悉甲方的代理商制度、服务内容、具体业务流程等相关信息,同时在经营理念和价值观上要对甲方表示认同,并认同甲方公司发展,有长期共同发展意愿。
(2)乙方必须是具有合法资质的企业或个体商户,并向甲方提供齐全的相关证件复印件,包括但不限于营业执照、税务登记、法人身份证等复印件。
(3)乙方负责甲方在当地的运营、联盟商家以及会员的拓展和管理服务,甲方将对该区域内的八点伴商城的联盟商家统一管理;
(4)乙方在经营活动中应保障双方的长期利益,维护甲方在当地的声誉;
(5)如因甲方的商业模式不能很好的适应时,乙方应及时将问题反馈给甲方,以便甲方及时改进,以适应市场需求;
(9)乙方未经甲方同意不得在任何媒体刊发任何有关八点伴商城的媒体广告和自印宣传单页等,如有需要必须报备甲方市场部审批通过,否则甲方有权终止合作,并追究由此造成的损失;
(10)在开展业务过程中,乙方应按照甲方提供的各种资料,保证各种宣传准确无误,不得任意夸大宣传和捏造事实,不得损害甲方的利益和市场形象,否则乙方应承担由此引起的一切后果;
三、甲方的权利和义务
(1)甲方向乙方提供企业的业务宣传资料,提供相应的业务培训,确保为乙方提供完善的服务;
(2)在代理区域内,甲方不再设立相同或类似的代理商,否则乙方有权要求甲方赔偿相应损失;
(3)负责协调跨地区各代理商之间的关系,做好市场维护工作,及时处理代理商的
查看更多>>>10
越来越多的事情涉及到合同问题。签订合同可以强化双方的守法意识,如何写出一份完整的合同?下面让我们一起探索“花岗石采购合同”的奥秘,相信您会在本文中发现不少新奇的思维和收获!
花岗石采购合同 篇1甲方(需方):乙方(供方):
经甲乙双方协商同意,根据中华人民共和国经济法有关规定,就完成资中古城重龙大道建设工程花岗路沿石供货,签订如下供货合同:
一、石材规格、数量、及单价(含税金)
1、路沿石采用芝麻黑花岗石,顶面有一边倒角2c,数量暂定5500,数量按现场实际收方数量为准。
2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金,
3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故,一切费用由乙方自行承担。
二、产品质量:乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省,尺寸正负误差不得超过3。产品优等、均按照甲方指定的样砖执行,如因本产品质量问题,甲方有权拒付20%的货款。如不是因本产品质量问题所导致的',乙方不承担任何责任,甲方无权拒付货款。
三、供货时间:________年____月__________日至________年____月__________日,乙方按照甲方书面或短信订货单生产。
四、交货地点:乙方运至甲方指定的施工现场
五、运输及卸货费用承担:运输及卸货费用由乙方负责承担。
六、验收方式:供货到达施工现场,由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成路缘石破损,由乙方负责卸。
七、货款付款方式:
1、甲方在合同签定____日内向乙方支付万元预付款。
2、乙方送货至定货总量__________%时,甲方支付乙方已送货物款项的__________%,余下货款在竣工验收后一个月内结清,产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准
八、违约责任:
1、经甲乙双方认可,验收不合格产品由乙方退换;
2、乙方未经甲方许可延2天交货(不可抗力因素,供货期顺延),甲方有权终止合同。乙方承担违约金元。
3、合同生效后,双方应当如实履行合同的约定义务,违约方承担一切违约责任。如发生纠纷,由违约方所在地为法律诉讼地。
九、本合同未尽事宜,双方可协商补充,除甲乙双方协商、约定补充条款外,不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决,调解无效后,可申请仲裁或依法提起诉讼。
十、本合同一式贰份,甲方壹份、乙方壹份,由甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方
查看更多>>>合同质保金范文2000字栏目在这里为大家提供2024合同质保金范文2000字、合同质保金范文2000字怎么写等,想了解更多内容,请多多关注本栏目内容更新!