总承包商付款(供货)委托保证合同(试行)
编号:(工字)第号委托保证人(总承包商,以下称甲方):住所:法定代表人:电话:传真:保证人(以下称乙方):住所:法定代表人:电话:传真:鉴于甲方与(以下简称供货商)于年月日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。第一条定义1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证,当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。1.2本合同所称货款是指。第二条保证的范围及保证金额2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%,数额最高不超过人民币___元(大写:)。第三条保证的方式及保证期间3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的时间做相应调整。第四条承担保证责任的形式乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。第五条担保费及支付方式5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。5.2双方确定的担保费率为:。5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写:)。第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。第七条乙方的追偿权乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。第八条双方的其他权利义务8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。8.2甲方如需变更名称、经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。8.3未经乙方同意,甲方不得擅自 查看更多>>>02
随着全球贸易发展的越来越好,合同的重要性已经无可取代。签订合同是证明双方存在合作关系最有利的证据,你知道规范的合同是怎么样的呢?相信你能找到对自己有用的内容。
门窗工程合同 篇1发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、 工程名称:。
二、 工程地址:
三、 承包方式:包工包料(大包)。
四、 工程内容:点式玻璃雨搭。
五、 工程用料:
1、框架:用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃:8mm+8mm钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。
七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后
九、 违约责任:
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。
十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。
十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:____________________
查看更多>>>03
随着社会的发展与进步,合同已经成为我们生活和工作中不可缺少的一部分。应遵循主合同约定采用书面的形式订立变更补充协议,你知道多少关于合同的写法呢?小编收集并整理了“建设工程咨询合同2000字”,仅供参考,欢迎大家阅读。
建设工程咨询合同 篇1《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
《专用条件》的填写说明:
《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。
第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。
在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。
如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。
建设工程咨询合同 篇2本合同甲方委托乙方就太阳能发电系统技术进行技术咨询,并支付咨询报酬。
双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
1.1 咨询内容:
1.3 咨询要求:对技术问题作出解答,总结性报告能客观反映项目情况。
2.1 本合同自 年 月 日至 年 月 日在上海(地点)履行。
3.1 在合同履行期内,甲方应向乙方根据项目相关资料,具体见附件确认表。
3.2 甲方提供协作事项的时间和形式:自合同订立之日起提供相关协作事
查看更多>>>04
质)押合同。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。 经甲方认可的其他方式反担保措施。 2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。 第四条 当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。 第五条 甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________/天(_________)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到 查看更多>>>
05
小编从网络上精心整理了《维修工程合同》,希望你更多关注本网站更新。社会的发展迅猛,合同在越来越多场合会被使用。在公司上班一定要签定合同,这是保证你的合法权益的事情。
维修工程合同(篇1)甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(维修工程条例)》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、公平和诚信原则,双方就广告牌维修工程施工事项,协商一致,订立本协议。
第一条:协议约定
甲方将所属产权的广告牌维修工程发包给乙方施工,根据双方现场踏勘,经研究后商定维修方案,所用维修材料,和人工工时费等细则,进行维修承包施工,包工包料。双方约定如下:
一、广告牌维修
1、楼顶广告牌除锈高空作业人工费元_________;
2、第一次刷防锈漆人工费_________元;
3、第二次刷防锈漆人工费:元_________;
4、加固角钢材料费(包括人工费)元;
5、防锈漆(12桶)合元(以实际使用量计价);
6、二甲苯(瓶)合元(以实际使用量计价);
7、管理费、税票合_________元。
以上合计:_________元整
二、指示牌维修
一、协议工期:_________
二、质量标准:_________
所有维修工程由甲方一次性验收合格为质量标准。
第三条:协议价款
金额(大写):壹万柒仟伍佰元整
第四条:付款方式
维修施工结束验收合格后承包人开具发票七个工作日内一次性付讫款项。
第五条:双方责任约定
1、承包人向发包人承诺按照本协议约定进行维修施工、竣工并按照甲方要求整体一次通过验收作为履约要约。
2、发包人向承包人承诺按照本协议约定的期限和方式支付协议价款。
3、本协议经双方盖章、法定代表人(或委托代理人)签字后生效;
协议约定的责任履行完毕失效。
甲方:_________(公章)
乙方:_________(公章)
代理人签字:_________
时间:_________
代理人签字:_________
维修工程合同(篇2)甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及国家建设部省市建委对建筑维修工程有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、概况及承包方式:
1、工程名称:体育场内维修;
2、工程地点:开阳县体育场;
3、承包方式
查看更多>>>07
将受本协议的约束,并继续承担担保责任。未得到对方事先书面同意,担保方不会转让其担保义务。 七、担保方代被担保方清偿债务后,有权向被担保方追偿。 八、在本合同有效期内,甲、乙任何一方都不得擅自变更或解除本合同,确需变更本合同条款时,应经对方协商同意,达成书面补充协议。 九、违约责任 甲、乙双方都应遵守本协议的约定,任何一方违约,违约方应向守约方支付违约金××××万元,并赔偿守约方的一切经济损失。 十、争议的解决方式 在履行本合同中发生的争议,由甲、乙双方协商或通过调解解决。协商或调解不成,任何一方都有权向原告所在地的人民法院起诉。 十一、协议未尽事宜,双方协商解决。 十二、本协议自签订之日起生效。 十三、本协议一式二份,双方各执一份,以兹共同遵守。 甲方:×××集团股份有限公司 法定代表人: 乙方:×××××实业投资有限公司 法定代表人: 浙江×××钢铁投资有限公司 法定代表人: 年 月 日
查看更多>>>08
当我们初入职场开始工作时,合同与我们的工作和生活逐渐密不可分。在签合同的过程中有很多事情要注意,应好好的留意,合同和协议有什么区别?范文资讯网小编在这里为您整理了“弱电工程施工合同”的相关资讯敬请关注,本网页内容仅为您提供参考!
弱电工程施工合同 篇1委托单位(甲方):
xx单位(乙方):
为保证弱电系统安全稳定运行,经甲乙双方协商,由乙方承担甲方弱电系统维护工作。为明确双方的权利与义务等各项事宜,甲乙双方经协商,签订此合同。
第一条
维护保养概况
1、工程名称:弱电维护工程。
2、工程地点:
3、xx项目:
电视监控系统周界报警系统
门禁管理系统
楼宇对讲系统
大屏拼接墙系统电子巡更系统
车库道闸系统
电梯三方通话
(注:在选定对象的方框中打(√),未涉及内容在中补充。)
4、服务内容:负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作,确保整个系统的正常运行。
5、合同期限:________年
第二条
具体xx内容
乙方应根据xx项目出具详细《xx计划书》作为本合同附件,计划书内容经甲方确认后,乙方应严格按计划书内容开展xx工作。
第三条
维护保养期为________年____月____日至________年____月____日止。
乙方如需续约,应于合同期满前一个月提出续签意向,甲方从乙方xx、服务质量等方面综合评测后,双方友好协商无争议,可续签本合同。
第四条
承包方式及维护保养费用
1、乙方在维护保养费用总价为(元)
2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担:
电阻、电容、二极管、三极管、松香、电工胶布、白胶布、扎线排、器材专用清洁剂等。
3、如出现设备维修更换零部件或更换设备时,乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后,方能用于维护和检修。更换零部件及设备的相关费用,甲方只需支付器材成本费。
第五条
付款及结算办法
维护保养费支付方式:每季度支付元(元)。甲方在合同签定后将维护保养费用以每次一个季度的支付方式支付给乙方,并由乙方开具正规发票,甲方在收到乙方发票后应____日内支付款项至乙方提供的公司账号。甲方每次付款暂扣20%的维护款,用于对于乙方的约束。乙方应于每季度xx工作结束后,将经甲方现场负责人签字确认后的月检、季检记录单一并交至甲方作为余款的付款凭证,甲方如无异议,应在七个工作日内支付剩余费用。
第六条
双方权利义务
查看更多>>>反担保合同(一)
借款人: (以下简称甲方)
担保人: (以下简称乙方)
反担保人: (以下简称丙方)
甲方因融资需要,申请乙方为其向 银行,贷款金额为人民币 元,期限为 月的借款提供 担保,担保金额为人民币 元,为了确保安全,丙方应甲方要求担任甲方的反担保人,向乙方承担连带责任的反担保,现丙方自愿以自有的财产向乙方提供反担保。为明确相互的权利、义务,甲、乙、丙三方经协商,特签订本合同,以资共同遵守履行。
一、 丙方提供反担保的形式
丙方以自身全部资产作为乙方为甲方担保的反担保 ,承担连带保证责任。
二、反担保的担保范围
1、乙方代甲方向银行归还的贷款本金、利息、逾期息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权的全部相关费用。
2、 甲方应支付给乙方代偿资金利息及违约金(月利息按代偿金额的2% 计算,违约金每天按担保总额的1‰计算,计算期间:乙方代偿之日至甲方履行清偿义务之日)。
3、乙方为实现对甲方的追偿权和抵押物优先受偿权而支出的包括但不限于律师费、诉讼费及其他相关费用。
三、本合同设定的保证权利与其担保的债权同时存在,债权消灭,保证责任也消灭。如甲方未按时履行偿还贷款本息和相应费用的义务,乙方可直接向丙方追索。
四、本合同未尽事宜,经甲、乙、丙三方协商一致后另立补充条款。若甲、乙、丙三方在履行本同中发生争议、纠纷,应协商解决;协商不成时,按下述第 种方式解决:
1、提交 仲裁委员会仲裁。
2、依法向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
五、乙方已提示甲、丙双方本合同各项条款作全面、准确的理解,并应甲、丙双方要求对条款作了相应的说明,签约各方对本合同认识一致。
六、本合同一式三份,由合同三方签字后生效,签约各方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 丙方:
代表: 代表: 代表:
日期: 日期: 日期:
反担保合同(二)
_________银行:
甲方_________(名称)与乙方_________(名称)于_________年_________月_________日就_________项目签订之_________号合同(下称“合同”)。应甲方要求,贵行与甲方于_________年_________月_________日签订了第_________号担保契约,并于_________年_________月_________日开立了以乙方为受益人,金额为_________万_
查看更多>>>委托人(甲方): 住 所(地址): 法定代表人 : 联 系 电 话 :
受托人(乙方): 住所(地址) : 法定代表人 : 联 系 电 话 : 甲方委托乙方担保,乙方经研究决定同意担保。甲、乙双方就委托担保事宜诚实协商,达成如下协议,双方共同遵守执行: 第一条 担保对象: 甲方向 申请 业务(种类如下),乙方为其提供担保。 【可选择的业务种类包括但不限于(1)人民币借款;(2)银行/商业承兑汇票贴现;(3)银行承兑汇票承兑;(4)银行保函;(5)其他】 第二条 担保金额:拟定担保金额为人民币: 万元(大写:)。实际担保金额以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第三条 担保方式:以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第四条 担保范围:以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第五条 担保期间:以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第六条 担保费用(保费): 1、计费方法:按担保金额、期限、收费标准计费。 2、收费标准:%/年(大写:百分之 /年)。 3、保费总额:人民币 元(大写: )。 4、支付方式:借款期限在一年以内(含一年)的,在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前一次性支付;一年以上的在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前,按年计算一次性支付。 第七条 甲方承诺: 1、向乙方所提供的资料均真实、准确;所提交的复印件均与原件相符;所陈述的事实无虚假。 2、按照本合同的约定向乙方支付保费。 3、按申请用途使用资金,接受乙方对其生产经营、财务会计情况的监督,并按月向乙方提供财务报表。 4、按主合同约定及时偿还债务。 5、发生下列情形之一,应及时书面通知乙方: (1)经营机制发生变化。包括但不仅限于承包、租赁、联营、合伙、转让、兼并、分立、股份制改造、与外商合资或合作等; (2)修改公司章程,包括但不仅限于经营范围、注册资本金、股权、法定代表人和住所以及联系电话变化等; (3)高层人事和财务负责人发生变化、对外重大投资、财务状况恶化、停业整顿、歇业、破产、解散或撤销; (4)受到行政处罚或发生重大经济纠纷,包括但不仅限于吊销营业执照、仲裁、诉讼等; (5)主合同债权人提前收回债权,主合同展期,主合同被解除、撤销、变
查看更多>>>范文资讯网工程担保合同的范文2000字栏目为大家提供工程担保合同的范文2000字、2024工程担保合同的范文2000字开头、工程担保合同的范文2000字怎么写等。欢迎大家阅读,更多内容尽在范文资讯网!