保全土地申请书范文3000字

您可以考虑阅读一下“保全担保申请书范文”或许会有所启发，随着社会在进步，申请书要写具体，写明白，写申请书时有哪些误区要注意避免？希望你能从中找到有用的内容！

保全担保申请书范文(篇1)

申请人：______________市________________贸易公司;

住所：_____________市___________区_______________路_______________号;

法定代表人：_______________________，总经理。

被申请人：_________________有限责任公司;

住所：_____________市_______________区___________大街_______________号;

法定代表人：_________________________，董事长。

申请人已就与被申请人之间的购销合同纠纷案的解决，向你会提交仲裁申请书，申请贵会仲裁裁决被申请人向申请人返还所欠货款。根据申请人近日得到的消息证实，被申请人由于长期经营不善，亏损严重，已出现变卖车辆、转移资产，试图逃避债务的动向。

为确保申请人的经济利益能在仲裁裁决之后得以顺利执行，根据《民事诉讼法》及《仲裁法》的有关规定，特向你会申请：请求对被申请人采取仲裁保全措施，冻结被申请人银行存款80万元或查封、扣押被申请人相应价值之其他财产。如因申请采取仲裁保全措施不当，造成被申请人的经济损失，则本申请人愿负一切赔偿责任。

此致

____________仲裁委员会

附：

1.被申请人开户银行情况及财产状况说明书一份。

2.申请仲裁保全措施担保书一份。

申请人：_________________市__________贸易公司

法定代表人：_____________

_____________年_______________月_______________日

保全担保申请书范文(篇2)

异议人：__，男，族，个体工商户。

委托代理人：律师事务所律师。

异议人就昆明市人民法院在受理信用社诉_贷款纠纷一案中，查封扣押了车牌号为：的本田小车一辆提出异议如下：

异议请求：

请求法院解除对的本田车的保全，将车返还异议人。并责令保全申请人承担异议人由此给异议人所造成的元损失。

请求理由：

法院于二〇xx年十月十二日扣押的_的本田小车的产权属异议人所有，该案中原、被告相互

查看更多>>>

随着写作规范的不断完善，我们会遇到许许多多的范文类型，范文在我们的生活中随处可见，好的范文是怎么样的？小编推荐你不妨读一下保全担保申请书范文系列，我们后续还将不断提供这方面的内容。

保全担保申请书范文 篇1

担 保 人：xxxxxxxxxxxx

被担保人：xxxxxxxxxxxx

担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保：

一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用;

二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿

被申请人因财产保全所遭受的全部损失。

三、将担保人定期(存折，现金xxxxxxxxxxx万元)交你院作抵押，可从中支付一、二项所需费用。

此致

xxxxxx人民法院

担保人：xxxxxxxxxxxx(签字或盖章)

xxxx年xxxx月xxxx日

保全担保申请书范文 篇2

致：

鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方

查看更多>>>

伴随着各行各业的衍生，我们动不动就要写一些文章，范文可以运用到不同的场合，有哪些范文值得参考呢？为此，小编特意呈上“财产保全担保申请书范文1000字”，大家不妨来参考。希望你能喜欢！

财产保全担保申请书范文 篇1

问：财产保全的申请费用及其负担如何支付

答：1、根据《诉讼费用交纳办法》第十条规定“当事人依法向人民法院申请下列事项，应当交纳申请费：（二）申请保全措施；”该办法第三章诉讼费用交纳标准的第十四条规定“申请费分别按照下列标准交纳：（二）申请保全措施的，根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳：财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的，每件交纳30元；超过1000元至10万元的部分，按照1%交纳；超过10万元的部分，按照0.5%交纳。但是，当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。”

2、该办法第二十二条第三款规定，申请费由申请人在提出申请时或者在人民法院指定的期限内预交。

3、该办法第三十八条第三款规定，“本办法第十条第（二）项规定的申请费由申请人负担，申请人提起诉讼的，可以将该申请费列入诉讼请。”即申请人可以将有关财产保全申请费以及向诉讼担保公司缴纳的担保费可以列为诉讼请求，在胜诉时要求被申请人或者被告的负担。

财产保全担保申请书范文 篇2

致：

鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔

查看更多>>>

我们在申请各类事项时，需要向上级提交申请书。申请书使用范围广泛，可以帮助个体或集体更好的表达意愿。所以在书写申请书的时候需要留意什么呢？栏目小编经过整理，为你编辑了诉讼保全申请书范文，为方便后续阅读，请你收藏本文。

诉讼保全申请书范文 篇1

尊敬的x市x区人民法院：

我是王xx，男，汉族，xxx年xx月xx日出生，住某市某区某小区四区x号楼x单元x号。我想申请立即冻结我银行存款人民币144000元，因为为了防止被其他人在诉讼期间转移财产，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条等相关规定，特申请贵院对给我采取冻结其银行存款人民币144000元财产的保全措施。我的房产位于x市x区xx小区四区7号楼1单元601号，房产证号：xxx135600)。如因采取保全措施不当造成我财产损失的，由我自己承担责任。

此致

敬礼！

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

诉讼保全申请书范文 篇2

申请人：，男，汉族，19xx年x月x日出生，身份证号码：23102519xx，住址：沈阳市.

被申请人：牡丹江市委员会，住所地：牡丹江市，组织机构代码证：231001法定代表人：该村主任联系电话：

请求事项：

请求查封、冻结被申请人在牡丹江农村经济管理中心的账户内的补偿款x万元(开户银行：牡丹江市信用社;账号：(.)

事实和理由：

申请人与被申请人因不当得利纠纷一案，经贵院受理后，依法进行了审理，并作出(20xx)牡民初字第号民事判决，在判决生效期内，被申请人提起了上诉，现有黑龙江省高级人民受理该案，在本案中，贵院接受申请人的诉前财产保全申请，并依法作出(20xx)牡保字第x号民事裁定书，对牡丹江发地产开发有限公司先期给付被申请人20000000元补偿款在牡丹江东安区兴隆镇人民政府农村经济管理中心账户(开户银行：牡丹江市信用社;账号：.)，申请保全其中的x万元。因本案已进入二审程序，为保护申请人的合法权益，申请人依法向贵院提请财产保全续保申请，请求继续对牡丹江市农村经济管理中心的账户予以查封冻结，请予准许。

此致牡丹江市中级人民

申请人：

代理人：

20xx年12月x日

诉讼保全申请书范文 篇3

申请人：嘉兴市x有限公司法定代表人：沈

住所地：嘉兴市秀洲区新塍镇路x号

被申请人：嘉兴市zzzz有限公司法定代表人：杨zz

住所地：嘉兴市秀洲区油车港镇经济开发区zz路东侧z幢z楼

申请请

查看更多>>>

伴随着人们的生活水平逐渐提升，生活中需要用到申请书的场景非常多，申请书在生活和工作中也是向对方提出请求的一种方式，写申请书的格式是什么样的呢？编辑特地花时间为你收集并编辑了诉讼保全申请书范文，建议你收藏本页和本站，以便后续阅读！

诉讼保全申请书范文 篇1

申请人：淮安经济开发区第一建筑有限公司，住所地淮安经济技术开发区厦门路22号。

法定代表人：周顺喜，公司总经理。

被申请人：陈金来，男，汉族，xx年2月17日出生，住淮安市淮安区淮城镇竹巷街64号。

被申请人：刘宝虎，男，汉族，xx年7月12日出生，住淮安经济技术开发区机场路162号。

请求事项：

请求撤销（20xx）淮开民初字第1449号《民事裁定书》，解除申请人中国建设银行淮安市经济技术开发区支行32001725336052502674账户100万元存款的冻结；

事实和理由：

贵院立案受理的陈金来（原告）诉刘宝虎（被告）、淮安经济开发第一建筑有限公司（第三人）建设工程施工合同纠纷一案，贵院于20xx年12月30日作出了（20xx）淮开民初字第1449号《民事裁定书》，冻结了申请人中国建设银行淮安市经济技术开发区支行32001725336052502674账户100万元存款，现申请人对陈金来申请财产保全以及贵院作出的冻结裁定提出异议。

一、申请人与陈金来无任何经济往来或纠纷，陈金来无权要求申请人支付工程款，更无权请求冻结申请人的'账户存款

从陈金来提供的证据材料来看，没有证据显示申请人曾经和陈金来签订过建设工程施工合同或者有其他的经济往来，申请人以第三人的身份作为本案诉讼主体不适格，因此陈金来无权要求申请人支付工程款，更无权请求冻结申请人的账户。

二、陈金来和刘宝虎之间合伙关系不成立

《民法通则》第三十条规定：“个人合伙是指两个以上公民按照协议，各自提供资金、实物、技术等，合伙经营、共同劳动。”，根据该规定，个人合伙首要条件是合伙人之间签订书面合伙协议，本案中，陈金来除了提供的一份《建筑工程施工承包协议书》（该协议的真实性且不论）中有其签字外，陈金来和刘宝

虎之间没有书面合伙协议，也没有其他证据证明两人之间存在合伙关系，因此陈金来和刘宝虎之间合伙关系不成立。

另外，陈金来和刘宝虎之间是不是合伙关系，申请人不清楚，也与申请人没有任何关系，申请人加入该诉讼对查明案件事实没有任何意义和作用，故本案将申请人列为第三

查看更多>>>

伴随着我们逐渐需要别人的认可，很多人都有在工作和生活中接触到申请书。申请书是个人向单位或者学校等集体提供的，写好的申请书有什么要求呢？请阅读，或许对你有所帮助。

保全担保申请书【篇1】

申请人:

申请人与因一案，已于年月日向你院提起诉讼。现因该案证据即将灭失（或者是以后难以取得），为此，申请给予保全证据。现将案件事实、理由和具体请求目的分述如下：

事实和理由：

请求目的：

此致

上海市xx区人民法院

申请人：

年月日

【填写说明】

1．说明案件已受理在案。

2．事实与理由。写明证据急需保全的原因，如某些证据可能毁损、变形或不复存在，或者证人年老、病重、将要死亡或出国留学、定居等。

3、请求目的，即申请人要求怎样保全、采取什么保全措施要具体写明。可以请求采取拍照、录像、绘图、制作模型、记录证人的证言等等。

保全担保申请书【篇2】

申请人：_______________律师事务所__________律师。

通讯地址或联系方法：_______________________________

申请事项：合同诉讼。解除对犯罪嫌疑人(被告人)__________采取的强制措施。

事实与理由：犯罪嫌疑人(被告人)______________因涉嫌______________________________________

一案，于__________年__________月_________日________________时始被_____________采取____________

的强制措施，现已超过法定期限。作为犯罪嫌疑人(被告人)_______委托的律师。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第75条的规定，特担出申请。请予解除对其采取的强制措施。

此致

_______公安局

申请人：(签名)

律师事务所：(盖章)

20xx年x月x日

保全担保申请书【篇3】

申请人：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：

姓名：

工作单位：

被申请人：(名称)

住所地：

法定代表人：

申请人收到贵院(年份)χχχ经初字第χχ号《民事裁定书》。对该裁定书冻结申请人银行存款χχ万元的裁定不服，依法申请复议，事实和理由如下：

根据以上事实，申请人根据《民事诉讼法》第九十六条、第九十七条的规定，申请人民法院对(年份)χχχ经初字第χχ号《民事裁定书》进行复议，作出变更裁定解除已被提走的χχ万

查看更多>>>

尊敬的公司领导：

我于20xx年7月23日成为本公司的试用员工，根据公司的规章制度，现在已经满三个月,现申请转为公司正式员工。

在这三个月的试用期内，在同事帮助和我自身的积极努力下：我学到很多知识，取得了一定的进步。对于这三个月的学习做一个简要的小结:

根据公司的需要现在担任保全工一职，目前主要负责的工作是：

1、 设备资料收集整理;

2、 备台备件备品管理，

3、 安装技术的管理;

4、 所有设备基础及安装设备验收记录;

5、 设备各项规范管理方案及资料的制作;

进入公司这一段时间主要是：设备资料的收集整理、设备各项规范管理方案及资料的制作，在设备安装工作还未开始，我主要是预先做好备台备件的数目、型号做统计、备台的管理方案、及设备的安装验收标准管理方案。同时坚持到施工现场，参与工程质量的把关，在监造的过程中我学到了很多知识，现在每天的例行工程建造工作，我完全具有独当一面的能力：能独立检查预留洞、吊点、预埋件等工程质量的工作。对于工程出现的问题及时反馈给有关领导。对于我这一段时间的表现，得到了领导的认可。

在完成自己本职工作的前提下，我积极学习相关方面知识：

首先从工艺流程图学起，比如说浸压粉工段的工艺流程图，对于自己不清楚的地方，我就采用：问、想、记的方法，问：向同事请教;想：思考该设备在该工艺流程起的作用、原理等;记：把同事和我讲的，我自己看到的相关资料都记录下，仔细看，仔细琢磨。用这种方法我逐步掌握了黄化溶解、熟成过滤脱泡、废胶回收各段的工艺流程。

其次是设备：由于原液部设备不仅数量多而且种类要多，想要对每一个设备有一个明确的认识，就要需要有一个清晰的思路。我按照工艺流程将设备分为了这几个方面：浸压粉工段的设备、黄化溶解工段的设备、熟成溶解脱泡工段的设备、废胶回收工段的设备，逐一对设备各方面的知识进行掌握。现在对于设备原理、作用等我都牢牢掌握。

我认为我各方面都已经符合转正的条件，请领导给予转正!

申请人：

zmr小编为大家分享更多的转正申请书：

安规部工作人员的转正申请书

公司安规部人员的转正申请书

工程技术部内勤的转正申请书

业务内勤工作人员的转正申请书

查看更多>>>

申请书中的称谓一定要顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导，我们难免会需要写申请书。申请书该如何书写呢？范文资讯网小编已经为您搜集整理了一篇符合您需求的“解除保全申请书范文”，请收藏好，以便下次再读！

解除保全申请书范文(篇1)

申请人：

被申请人：南京市xx建筑工程有限公司，

住所地：南京市奥体大街69号新城科技园x号x层，

法定代表人：陈xx 职务：董事长。

请求事项

申请人民法院依法撤销申请人与被申请人民间借贷纠纷一案中贵院作出确认的保全事项。

事实和理由

申请人与被申请人民间借贷纠纷一案，贵院受理后，接受申请人的财产保全申请，依法作出财产保全民事裁定书，对被申请人的下列财产进行保全：

户名：南京市xx建筑工程有限公司，

账号：

开户行：交行三元巷支行。

现因被申请人已履行南京市中级人民法院作出的（20xx）宁商终字728号判决所确定的义务，申请人依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第109条之规定，依法申请贵院解除对上述财产的查封冻结，请予准许。

此致

申请人：

20xx年x月x日

解除保全申请书范文(篇2)

法定代表人

地址被申请人

法定代表人

地址请求事项：

一、解除xxx第2344号民事裁定书确认的财产保全事项。

二、请求退回提供财产保全担保的存折。

事实和理由：申请人与被申请人承揽合同纠纷一案，贵院受理后，接受申请人的财产保全申请，并提交账号为xxx、户名为xx、开户行为xxx的存折进行财产保全担保。 贵院以xxx第2344号民事裁定书裁定准许财产保全申请。 现因申请人须取回提供担保的存折，特申请贵院解除被申请人财产的查封冻结，请予准许。

此致

申请人xxx

解除保全申请书范文(篇3)

申请人：xxx

被申请人：xxx，女，汉族，19xx年x月x日出生，户籍地：天津市xxxxxxxxxxxxxxxxx号，现住xxxxxxxxxxxxxxx号。申请事项：

请求人民法院解除对被申请人xxx名下的xxxxxxxxxxxxxx牌(车牌号：xxxxxxxxxxx)车辆的查封。

事实与理由：

申请人xxx诉被申请人xxx所有权确认纠纷一案业经贵院立案受理，上述财产经申请人申请贵院依法予以查封冻结。现因申请人与被申请人达成一致意

查看更多>>>

敬爱的党组织：

我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观作为自己的行动指南

中国共产党是开放的党、开明的党、与时俱进的党。自1921年建党至今，我们的党已经走过了90多年光荣的斗争道路。这几十年，中国共产党从小到大、从弱到强、从幼稚到成熟，不断发展壮大。从建党之初的50多名党员，逐步发展到今天这一个拥有六千万党员的执政党。并在长期的革命过程中，先后形成了分别以毛泽东、邓小平、xx、xx、xx为核心的五代党中央领导集体。

党的辉煌历史，是中国共产党为民族解放和人民幸福，前赴后继，英勇奋斗的历史;是马克思主义普遍原理同中国革命和建设的具体实践相结合的历史;是坚持真理，修正错误，战胜一切困难，不断发展壮大的历史。正如胡总书记所说：“党领导全国各族人民为中国社会主义进步和发展做了三件大事：第一件是完成了反帝反封建的新民主主义革命任务，结束了中国半封建、半殖民地的历史;第二件是消灭了剥削制度和剥削阶级，确立了社会主义制度;第三件是开辟建设有中国特色的社会主义道路，逐步实现社会主义现代化，这件大事现在继续在做。”

中国共产党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士，必须全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身。中国共产党党员永远是劳动人民的普通一员，不得谋求任何私利和特权。在新的历史条件下，共产党员要体现时代的要求，要胸怀共产主义远大理想，带头执行党和国家现阶段的各项政策，勇于开拓，积极进取，不怕困难，不怕挫折;要诚心诚意为人民谋利益，密切联系群众，坚持从群众中来，回群众中去;要刻苦学习马列主义理论，增强辨别是非的能力;要在危急时刻挺身而出，维护国家和人民的利益，坚决同危害人民、危害社会、危害国家的行为作斗争。

中国共产党在建国之初就坚决的带领积贫积弱的中国人民进行轰轰烈烈的社会主义改造，建设社会主义经济

查看更多>>>

小编为大家整理的《申请书：大学入党申请书范文3000字》，供大家参考。

、

大学新生入党申请书 我郑重地提出申请，要求加入中国***。我出生于二十世纪九十年代初，我是伴随着伟大祖国改革开放、繁荣昌盛的步伐成长起来的青年。我热党，中国***，一个令我自豪的名称，一个全心全意为祖国、全心全意为人民的政党，怎能不令人神往？加入中国***是我在中学时代就向往的，我渴望加入这一神圣的组织，成为一名***员。现在有机会步入大学殿堂深造，可以说与党组织的联系越来越密切了，从入校这一段时间以来，我始终严格要求自己，在军训中我刻苦训练；在上认真听讲，在日常中严以律己。坚持在业余时间有关理论知识，思想上有了极大进步，在中起到了模范带头作用。

人生价值分为两种，即自我价值与社会价值。自我价值即是索取，而社会价值则是贡献。我们知道这两种价值对人生有重大的影响力，然而社会价值才能衡量人生价值的标准。我渴望实现我的社会价值，我希望我能把自己的一生献给我们伟大的祖国，伟大的人民。然而个人的力量是有限的，个人的智慧是有限的，我需要一个始终以为人民服务为宗旨的政党来领导我，给我指引前进的方向，而这个政党，就是我们伟大的中国***.

党的宗旨是全心全意为人民服务，这充分体现了中国***的先进性。历史已经证明，没有***就没有新中国。党的领导是我国社会主义现代化建设取得胜利的根本保证。中国***是伟大、光荣、正确的党。今后我决心认真努力学习《党章》和党的基础知识，处处以一名***员的标准严格要求自己，在思想上认真学习党的政治理论知识，树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定***主义理想信念。在学习上积极进取、刻苦钻探，不断提高自己的文化素质。我愿自觉地接受党组织的教育、帮助和考验，使自己早日在思想上、组织上和行动上成为一名合格的党员

这几年来，经过党的教育、英雄模范人物的激励，我经过了思想磨练，更加坚定了把自己的前途、命运与党的事业结合起来，为***主义远大理想而奋斗终身的信念。中国***是中国工人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心。党的最终目的是实现***主义社会制度，中国***是伟大、光荣、正确的党，曾带领中国人民战胜了各种艰难险阻。从一九二一年建党以来，取得了一个又一个胜利，没有***就没有新中国，没有***就没有我们当今的建设成就

查看更多>>>